在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利

【名词&注释】

布丁学网发布"在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利"考试试题下载及答案，更多一级建造师(公共科目 矿业工程)的考试试题下载及答案考试题库请访问布丁学网建筑工程频道。

[多选题]在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（ ）。

A. 申请人提出申请时，应当提供担保
B. 人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行
C. 人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定
D. 当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉
E. 申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

查看答案&解析查看所有试题

学习资料：

[多选题]某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。 问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？ 2.伤亡事故处理时限是如何规定的？ 3.承包方是否应承担该工程延误的责任？应如何计算工期延误惩罚数额？ 4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理？

A. 1.本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。 2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。 3.工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。 4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日（次年4月17日）即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。

[单选题]关于设备磨损补偿方案，下列说法错误的是( )。

A. 对于陈旧落后的设备，应当用较先进的设备尽早替代
B. 对整机性能尚可，个别技术经济指标落后的设备，应加以改造和现代化改装
C. 最好的方案是有形磨损期与无形磨损期相互接近
D. 最不可取是当设备需要进行大修理时，恰好到了更换的时刻

[多选题]建筑安装工程费按照工程造价形成划分，由（）和其他项目费组成。

A. 分部分项工程费
B. 单位工程费
C. 措施项目费
D. 规费
E. 增值税

[多选题]国际工程投标报价过程中，对生产要素进行询价主要包括( )。

A. 主要建筑材料的采购渠道、质量、价格、供应方式
B. 当地的对外贸易、法律法规情况
C. 施工机械的采购与租赁渠道、型号、性能、价格以及零配件的供应情况
D. 当地劳务的技术水平、工作态度和工作效率、雇佣价格与手续
E. 当地的生活费用指数、食品及生活用品的价格、供应情况

[多选题]根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有( )

A. 无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的
B. 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的
C. 投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案
D. 未按招标文件要求提交投标保证金的
E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

[多选题]下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是( )。

A. 按照工程建设强制性标准进行设计
B. 组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案
C. 向建设单位详细说明施工图设计文件
D. 设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准
E. 设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限

[多选题]关于现金流量图绘制规则的说法，正确的有（ ）。

A. 横轴为时间轴，向右延伸表示时间的延续
B. 垂直箭线代表不同时点的现金流量情况
C. 箭线长短应能体现各时点现金流量数值的差异
D. 对投资人而言，横轴上方的箭线表示现金流出
E. 箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点

[单选题]项目管理信息系统中成本控制的功能不包括( )。

A. 计划施工成本
B. 计算实际成本
C. 投标估算的数据计算和分析
D. 编制资源需求量计划

[多选题]背景资料 某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。 问题 1.该基坑属于几级基坑?说明理由。 2.该基坑宜采用何种降水方式?其最小降水深度应为多少? 3.该基坑坍塌的直接原因是什么?造成该基坑塌方的主要因素有哪些? 4.该基坑施工违反了哪些主要安全规定? 5.施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔?说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么?

A. 1.(本小题2分) 一级基坑(1分);根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1分)。 2.(本小题4分) 宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下(2分)。 3.(本小题6分) 基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2分)。 主要因素有： (1)边坡过陡，使土体的稳定性不够(1分); (2)水对基坑稳定性的影响(1分); (3)基坑上边边缘附近超载(1分); (4)支护措施不当(1分)。 4.(本小题5分) (1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定(1分); (2)违反基坑周边1m范围内不得堆载，不得超载堆荷规定(1分); (3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定(2分); (4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施(1分)。 5.(本小题3分) 可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(2分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1分)。

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/1j7x7.html