2022建筑工程二级建造师(公共科目 矿业工程)模拟试题168

1. [多选题]下列施工准备阶段的质量控制工作中，属于技术准备工作^{(technical preparation)}内容的有（ ）。

A. 做好设计交底和图纸会审
B. 细化施工技术方案
C. 编制施工作业技术指导书
D. 做好工程定位和标高基准的控制工作
E. 绘制各种施工详图

2. [单选题]在证据可能灭失的情况下，当事人可以向法院申请( )。

A. 先予执行
B. 证据保全
C. 强制执行
D. 财产保全

3. [单选题]施工过程中，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过( )，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

4. [单选题]某建筑设计单位未按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是( )。

A. 处10万元以上30万元以下的罚款
B. 责令停业整顿
C. 降低资质等级
D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

5. [多选题]关于民用建筑节能，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府^{(s government)}建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，则下列表述正确的有( )。

A. 未对进入施工现场的保温材料进行查验
B. 未对进入施工现场的采暖制冷系统进行查验
C. 使用不符合施工图设计文件要求的采暖制冷系统的
D. 使用列入禁止使用目录的材料和设备的
E. 无偿向本单位职工提供能源的

6. [多选题]关于施工单位的生产安全事故应急救援预案的说法中正确的有（ ）。

A. 应急预案应每5年至少修订一次
B. 施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审
C. 每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练
D. 应急预案分为综合应急预案，专项应急预案和现场处置方案三大类
E. 建立应急预案要求的物资及装备使用情况档案，定期检测和维护

7. [多选题]1.背景 某施工单位承担了一矿山井巷工程，同业主签定了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/天，工程保修期1年。 在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10天；由于雨季影响材料进场，影响工期5天；工程累计停电20天；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10天；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用；该工程竣工日期为2007年2月20日。 2.问题 （1）本工程发生的人身伤害事故按事故发生的原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？ （2）根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，本起伤亡事故处理时限是如何规定的？ （3）施工单位是否应该承担该工程延误的责任？应该如何计算工期延误的奖惩数额？ （4）该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任？应该如何处理？

A. （1）本案例属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属有死亡的重大安全事故。 （2）根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后应当处理结果。 （3）工期延误20天，其中设计变更影响的10天和停电影响的工期延误20天由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10天计算，应该奖励施工单位5万元。 （4）工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。

8. [单选题]工程建设监理的"公正性"，要求监理方在业主和承包商之间发生矛盾或者利益冲突时应( )。

A. 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益
B. 在维护承包商利益的同时，损害业主的利益
C. 尽最大可能同时维护业主和承包商的利益
D. 在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益

9. [单选题]施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（ ）强制执行。

A. 建设单位
B. 公安部门
C. 人民法院
D. 建设行政主管部门

10. [多选题]依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（ ）。

A. 由行政监督部门接管剩余招标投标工作
B. 认定招标、投标、中标无效
C. 依法重新招标
D. 依法重新评标
E. 依法禁止就该项目再次招标

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/396vx.html