【名词&注释】
基本前提(basic premise)、国有土地使用权、情况复杂、工作范围(working range)、书面通知(written notice)、实际需要(practical needs)、勘察设计费(survey and design expense)、运输工具(conveyance)、正当理由(justification)、施工合同条款
[单选题]关于《建设工程勘察合同(一)》(GF— 2000— 0203)和《建设工程勘察合同(二)》(GF—2000 —0204)两个示范文本的说法,正确的是()。
A. 两个文本的主要内容是一致的
B. 两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目
C. 两个文本适用的勘察任务不同
D. 两个文本均不应包括任何设计任务
查看答案&解析查看所有试题
学习资料:
[单选题]只能由主合同以外的第三人实施的担保方式是( )。
A. 保证
B. 抵押
C. 定金
D. 留置
[多选题]依据设计合同示范文本规定,下列有关设计工作内容变更的说法中,正确的有()。
A. 设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B. 由于发包人原因对设计进行重大修改,应另签订合同
C. 发包人经原设计人书面同意后,可以委托其他具有相应资质的设计单位修改
D. 发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时,只能由原设计单位修改并经审批后使用
E. 在未签合同之前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应支付相应的设计费
[多选题]以下对索赔的表述中,正确的是()。
A. 索赔要求的提出不需经对方同意
B. 索赔依据应在合同中有明确根据
C. 承包人应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知
D. 监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E. 承包人必须执行监理人的索赔处理决定
[单选题]工程设计质量管理的依据,不包括下列( )。
A. 城市规划
B. 工程建设强制性标准规范
C. 施工组织设计
D. 项目批准文件
[单选题]( )是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A. 服务性
B. 科学性
C. 独立性
D. 公平性
[多选题]【案例六】
某大型工程项目地质情况复杂,由于工程项目建设任务十分紧迫,要求尽快开工按时竣工,基础处理工程量难以准确确定,因此业主根据监理单位的建议采用单价合同方式与承包方签订了施工合同,对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作了规定。
【问题】
1.在进行施工招标前,业主委托监理方协助业主编制施工合同条款,考虑到本工程的复杂情况,监理单位对于有关工程变更的条款作了重点考虑。
(1)作为监理工程师,你认为属于工程变更的事项都包括哪些方面内容?
(2)对于工程变更的管理方面,如果是发包方提出的变更应如何进行管理?如果是承包方提出的变更应如何进行管理?
2.若在施工过程中,承包商根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工,试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?变更价款的确定应当按什么样的程序进行?
3.若由于发包方提出的工程变更要求而引发承包方的费用索赔和延长工期的要求,但发包方与承包方对该项索赔要求未取得一致,从而形成合同争议,试问应当通过什么方式处理和解决争议?
A. 【案例六】
1.(1)属于工程变更内容的事项包括:
①工程的标高、基线、位置、尺寸等的改变;
②工程的性质、标准的变更;
③增加或减少合同约定的工程量;
④改变施工顺序或时间;
⑤其他。
(2)对于工程变更管理方面:
①发包方提出的工程变更应当不迟于变更前的14天,书面通知承包方;若属于改变原工程标准或超过原工程规模的变更,还应报原规划管理部门审批,设计变更应由原设计单位修改。承包方应严格按图纸施工,不得随意变更设计,若承包商要求对原设计变更,应经工程师同意,还须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由原设计单位提供变更的图纸和说明。
②承包方擅自变更设计,要承担由此发生的费用、发包方的损失以及工期延误的一切责任。承包方提出、经工程师同意的设计变更,导致的合同价增减、发包方的损失,由发包方承担,工期顺延。
2.(1)设计变更后,变更合同价款的调整按如下原则和方法进行:
①合同中已有适用于变更工程的单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款;
②合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款;
③合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经工程师确认后执行。
(2)确定变更价款的程序是:
①变更发生后的14天内,承包方应提出变更价款报告,经工程师确认后,调整合同价;
②若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;
③工程师收到变更价款报告日起7天内应对此予以确认,若无正当理由(justification)不确认时,自收到报告时算起,14天后该报告自动生效。
3.合同双方发生争议可通过如下途径寻求解决:
(1)协商和解;
(2)有关部门调解;
(3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁;
(4)向有管辖权的法院起诉。
[单选题]根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费(survey and design expense)分解的原则是( )。
A. 按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B. 按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C. 按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D. 按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解
本文链接:https://www.51ksbd.net/show/5gpklp.html