静置设备是根据工艺需要，专门设计制造且未列入( )目录的设

【名词&注释】

合议仲裁庭、设计变更(design alteration)、爆破作业(blasting operation)、建设单位(construction unit)、卫生洁具(sanitary wares)、设计图纸(design drawing)、《仲裁法》(arbitration law)、国家有关规定、安装公司(installation company)、首席仲裁员(chief arbitrator)

[单选题]静置设备是根据工艺需要，专门设计制造且未列入( )目录的设备。

A. 国家设备产品
B. 施工设计图纸
C. 标准图集
D. 制造厂家产品

查看答案&解析查看所有试题

学习资料：

[单选题]蒸汽管道每段管道的最低点要设置( )。

A. 补偿器
B. 防振装置
C. 排水装置
D. 放气装置

[多选题]一.背景 　　某市开发区一工业安装项目通过招标，开发区建设工程管理公司与市建筑工程公司和金阳设备安装公司^{(installation company)}分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现市建筑工程公司施工的一大型设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，金阳设备安装公司^{(installation company)}无法将这一设备底座安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调查，市建筑工程公司是按设计单位提供的设备基础图施工的，而开发区建设工程管理公司采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，开发区建设工程管理公司决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原市建筑工程公司负责施工。市建筑工程公司与金阳设备安装公司^{(installation company)}均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付金阳设备安装公司^{(installation company)}工期已拖延10天，将影响安装单位的后续工程，因此金阳设备安装公司^{(installation company)}增加施工力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向开发区建设工程管理公司以据提出赶工索赔。 　　二、问题 1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担? 2.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求? 3.阐述安装单位向建设单位索赔的合理与否。 4.影响设备安装精度的因素有哪些?地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?

A. 1.本案例中的设计变更属于业主变更，是因业主的原因产生的设计变更，对工程建设进度、人工时耗的影响应由业主(即建设单位)承担。2.土建单位按图施工，没有过失。土建单位应向建设单位提出工期索赔及人工费、材料费、机械台班费和利润的索赔。3.安装单位因设备基础与设备不符及在设备重新交付安装这段时间所产生的窝工费、机械停滞费、管理费等应向建设单位索赔，并向建设单位进行工期索赔10天。但赶工索赔不合理，其理由是建设单位并未提出赶工要求，安装公司^{(installation company)}赶工也未征得建设单位批准，是因自身后续任务紧而需赶工的，故这部分费用建设单位可不予支付。4.影响设备安装精度的因素有：设备基础，垫铁埋设，设备灌浆，地脚螺栓，设备制造。设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度。根据地脚螺栓孔验收规定，地脚螺栓孔主要验收孔的中心线位置、孔的深度和垂直度。

[单选题]机械幅度差是指在施工定额中未曾包括的，而机械在合理的施工组织条件下所必需的停歇时间，在编制预算定额时应予以考虑，下列不属于机械幅度差内容的是( )。

A. 施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间
B. 在正常的施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇
C. 检查工程质量影响机械操作的时间
D. 机械不可避免的无负荷工作时间

[多选题]建设工程承包单位向建设单位所提交的质量保修书，其内容应包括（ ）。

A. 保修范围和内容
B. 工程简况、房屋使用管理要求
C. 保修期限
D. 超过合理使用年限继续使用的条件
E. 保修责任

[多选题]根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，属于特种作业的有( )。

A. 建筑登高架设作业
B. 钢筋焊接作业
C. 卫生洁具安装作业
D. 起重机械操作作业
E. 建筑外墙抹灰作业

[单选题]关于物权特征的说法，正确的是（ ）

A. 物权是一种支配权，需要义务人的行为配合
B. 物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利
C. 物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人
D. 物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

[单选题]根据《仲裁法》^{(arbitration law)}，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）

A. 仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B. 仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C. 首席仲裁员^{(chief arbitrator)}可以由当事人双方共同决定
D. 首席仲裁员^{(chief arbitrator)}由仲裁委员会任命产生

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/7p6o9.html