2024年建筑工程二级建造师(公共科目 矿业工程)考试试题下载(2U)

1. [多选题]矿山建设过程中由于开挖引起的对环境的影响有( )。

A. 地表下沉
B. 房屋开裂
C. 土地开裂
D. 气候变暖
E. 地下水上升

2. [多选题]1．背景 某矿山地面选矿厂工程，工程造价约5000万元，建设单位采用公开招标的方式选择施工队伍。招标文件要求投标人应在开标前一天下午6点前将投标文件及100万元的投标保证金提交给招标办公室，中标单位的投标保证金直接转入履约保证金，未招标单位的投标保证金在开标后6个月内退还。 某建筑工程公司最终以5100万元中标，该公司中标后与建设单位签订了施工合同，合同约定： (1)施工单位负责工地三通一平工作，延误工程开工需承担责任。 (2)施工场地发生安全事故，由施工单位负全部责任。 (3)每月支付工程款，根据工程质量、进度情况由监理签证后进行支付。 (4)实行工期总承包，无论何种原因发生延误，施工单位承担损失。 在工程施工中，还发生如下事件： 事件一：基础施工发现勘察资料不正确，设计单位进行了变更，工程量增加。 事件二：工程施工进入当地雨季，连续6d大雨，造成主体厂房屋面混凝土无法正常连续浇筑，最终造成工期延误8d。 事件三：当地雨季发生滑坡，造成供电中断2d，延误工程正常施工。 为防止安全事故和转移风险，施工单位为每个工人投保了工地意外伤害险，有一名工人轮休回家探亲，期间发生泥石流事故，该名工人遇难。 2．问题 (1)招标文件中哪些内容不正确？ (2)所签订合同存在哪些不合理的地方？ (3)工程施工中所出现的事件，应如何索赔？ (4)轮休工人发生死亡应如何索赔？

A. (1)投标截止时间应与开标时间相同。投标保证金一般不超过投标报价的2%，最高不得超过80万元人民币。开标后未中标单位的投标保证金应尽快退还。 (2)所签订合同存在不合理的地方是： 1)三通一平工作不应由施工单位负责，应根据工作内容，具体分析，业主也有责任。 2)施工场地发生安全事故，一般由施工单位负责，但有时也要看具体原因，应具体问题具体分析确定。 3)要区分发生延误的原因，确定责任单位。 (3)工程施工中所出现的事件，索赔情况如下： 事件一，施工单位可以向建设单位索赔费用和工期，建设单位向勘察设计单位进行索赔。 事件二，施工单位应当预测到雨季施工可能遇到的问题，及时调整施工方法或方案，因此不能索赔。 事件三，供电中断，不是施工方的责任，可以索赔。 (4)轮休工人发生死亡，由于施工单位购买的是工地意外伤害险，回家探亲期间发生事故，不属于工地意外伤害，无法进行索赔。

3. [多选题]根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017下列选项中，属于项目经理职责的有（ ）。

A. 正确处理授权范围内的利益分配
B. 进行资源动态管理
C. 为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制
D. 组织工程竣工验收
E. 建立专业管理体系并组织实施

4. [单选题]分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（ ）。

A. 起诉讼有法律依据
B. 只能以总包人的名议起诉
C. 只能起诉总包人
D. 属于行使代位权

5. [多选题]下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。

A. 联合体未提交共同投标协议
B. 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
C. 投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
D. 投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
E. 投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/8ng4dw.html