2024年建筑工程二级建造师(公共科目 矿业工程)考试试题(02.24)

1. [单选题]下列不属于岩石的吸水性的是( )。

A. 自然吸水率
B. 饱和吸水率
C. 吸水量
D. 饱和系数

2. [单选题]系统的目标决定了系统的组织，而系统目标能否实现有多种因素，其中的决定性因素应当是（ ）。

A. 人的因素
B. 管理方法与工具
C. 生产方法与工具
D. 组织因素

3. [单选题]某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点等资料。施工单位应首先进行复核，然后将复测结果报（ ）审核。

A. 建设单位
B. 设计单位
C. 监理单位
D. 勘察单位

4. [单选题]施工索赔事件（又称为干扰事件），是指那些使实际情况与合同规定不符合、最终引起（ ）变化的各类事件。

A. 直接费和间接费
B. 方案和部署
C. 工期和费用
D. 设计与施工

5. [单选题]《工伤保险条例》规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退还，并处( )罚款。

A. 骗取金额1倍以上2倍以下
B. 骗取金额2倍以上5倍以下
C. 工伤保险费1倍以上2倍以下
D. 工伤保险费2倍以上5倍以下

6. [多选题]《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志一般由( )构成。

A. 图形符号
B. 安全色
C. 施工单位编写的警示性标语
D. 几何图形
E. 漫画

7. [单选题]采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是（ ）。

A. 责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B. 由原发证机关收回施工许可证，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C. 宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D. 责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款

8. [单选题]不同法律对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，其裁决者应当是（ ）。

A. 国务院
B. 最高人民法院
C. 全国人民代表大会
D. 全国人民代表大会常务委员会

9. [多选题]根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，施工项目负责人的安全生产方面的主要职责包括（ ）。

A. 制定安全生产规章制度和操作规程
B. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入
C. 根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
D. 对建设工程项目的安全施工负责
E. 及时、如实报告生产安全事故

10. [多选题]1．背景 某施工单位承担了一井筒的施工，该井筒井深500m，合同约定工程费用为3000万元，其中人材机费用共计为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元，工程工期15个月。若工程量变化在±5%以内，仅在人材机的费用中作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件： 事件一：井筒穿过一含水层时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案穿越含水层，施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生了淹井，造成施工单位设备损失10万元，返修井壁20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月。 事件二：建设单位提出要求井筒加深20m，需要材料费18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月。 2．问题 (1)施工单位与甲方签订的合同中，建筑安装工程费用^{(cost of construction and installation w)}为多少？ (2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？发生的工期和费用应如何处理？ (3)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？

A. (1)建筑安装工程费＝人工费+材料费+施工机具使用费+措施费+企业管理费+规费+利润+税金。 本题中建筑安装工程费＝2010+210+300+210+150+120＝3000万元； (2)施工单位可以向甲方提出索赔。因为甲方提供的地质勘测资料有误，造成淹井不是施工单位的原因。施工单位可向甲方提出费用和工期索赔，包括：施工设备损失费、事故处理及相关费用、井筒修复费、人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费用等；工期应顺延。 (3)井筒加深，工程量增加为20÷500＝4%，工程量的增减在合同约定的±5%以内，因此，仅就人材机费用作调整。材料费18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元甲方给予补偿，即调整增加费用：18+10+10＝38万元。

11. [多选题]建设项目信息管理部门的工作任务主要包括( )等。

A. 负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行修改和补充
B. 负责协调和组织项目管理班子的各项工作
C. 负责信息处理工作平台的建立和运行维护
D. 负责工程档案管理
E. 负责项目现场管理

12. [单选题]合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按( )的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。

A. 实际施工的项目特征
B. 设计图纸的项目特征
C. 招标工程量清单
D. 暂估价

13. [多选题]依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的有（ ）。

A. 竣工验收
B. 施工单位实施隐蔽工程
C. 商品混凝土用于基础工程
D. 大型非标构件进行吊装
E. 建设单位拨付工程款

14. [单选题]根据《建筑安装工程费用^{(cost of construction and installation w)}项目组成》（建标[2013］44号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（ ）。

A. 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税
B. 营业税、房产税、车船使用税、土地使用税
C. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
D. 房产税、土地使用税、营业税

15. [多选题]关于我国建设工程企业资质等级管理的说法，正确的有( )。

A. 建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列
B. 我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门
C. 取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D. 取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程临理业务
E. 专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业

16. [多选题]合同形式可以以口头形式、书面形式和其他形式来体现，下列属于书面形式的是（ ）。

A. 以言语的方式
B. 合同协议书
C. 传真
D. 电子邮件
E. 行为推定形式

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/djg3k3.html