矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离

【名词&注释】

质量问题(quality problem)、开工日期(starting date)、恢复原状(reinstatement)、有特殊情况、违反国家规定、《建筑法》(building law)、工程质量标准(project quality criteria)、《建设工程质量管理条例》、工程质量监督机构(building quality supervision institutio ...)、监督检查工作

[单选题]矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁( )，严格执行敲帮问顶制度；掘进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。

A. 空顶作业
B. 临时支护
C. 超前支护
D. 先支后挖

查看答案&解析查看所有试题

学习资料：

[单选题]根据建设部《注册建造师执业管理办法》的规定，担任建设工程施工项目负责人的注册建造师应当在( )相关文件上签字并加盖执业印章。

A. 建设工程项目设计
B. 建设工程项目计划
C. 建设工程施工管理
D. 建设工程项目验收

[单选题]下列选项中，不属于我国《建筑法》《安全生产法》等相关法律法规规定的安全生产中从业人员应享有的权利是( )。

A. 检举权
B. 控告权
C. 紧急避险权
D. 危险报告权

[单选题]在工程项目开工前，建设工程质量监督机构^{(building quality supervision institutio)}在施工现场召开监督会议，公布监督方案，提出要求，并进行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是（ ）。

A. 工程质量控制资料的完成情况
B. 特殊工种作业人员的操作质量
C. 分部分项工程实体的施工质量
D. 参与工程建设各方主体的质量行为

[多选题]房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有( )。

A. 双方的购销合同解除
B. 双方的装饰材料质量争议消灭
C. 人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决
D. 建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行
E. 二审法院审理后，诉讼程序即告终结

[多选题]1.背景 某施工单位承担了一矿山井巷工程，同业主签定了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/天，工程保修期1年。 在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10天；由于雨季影响材料进场，影响工期5天；工程累计停电20天；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10天；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用；该工程竣工日期为2007年2月20日。 2.问题 （1）本工程发生的人身伤害事故按事故发生的原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？ （2）根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，本起伤亡事故处理时限是如何规定的？ （3）施工单位是否应该承担该工程延误的责任？应该如何计算工期延误的奖惩数额？ （4）该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任？应该如何处理？

A. （1）本案例属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属有死亡的重大安全事故。 （2）根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后应当处理结果。 （3）工期延误20天，其中设计变更影响的10天和停电影响的工期延误20天由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10天计算，应该奖励施工单位5万元。 （4）工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。

[单选题]根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（ ）。

A. 工期和费用
B. 费用和利润
C. 工期、费用和利润
D. 工期和利润

[单选题]根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准^{(project quality criteria)}，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（ ）依法追究刑事责任。

A. 法定代表人
B. 经营负责人
C. 直接责任人
D. 项目负责人

[单选题]下列关于投标文件提交的说法中，正确的是( )。

A. 投标文件一经寄出，即具有法律效力
B. 招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求
C. 招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标
D. 投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/k8y8y9.html