2023年建筑工程一级建造师(公共科目 机电工程)历年考试试题下载(9AA)

1. [多选题]焊接施工前应对原材料进行检查，应检查的原材料有( )。

A. 母材
B. 焊炬
C. 焊条
D. 保护气体
E. 电极

2. [多选题]通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为( )系统。

A. 无压
B. 低压
C. 中压
D. 高压
E. 超高压

3. [多选题]背景资料 某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂，由于工期紧迫，招标时图纸设计粗糙，工程量清单不详，工程量由投标人估算并报价，最终核定总价，招标文件标明以施工总承包形式总价包干，并提示风险，合同执行过程中总价包死，不发生变更签证，报价时投标人对风险一并予以考虑。设备和材料由建设单位采购提供，经资格审查确认A公司具备压力容器安装资质。最终A公司中标，并签订了施工合同。施工中发生下列事件： 事件1，施工过程中，关键线路发生下列情况：一台主要设备因晚交货，拖延工期10天，施工单位发生窝工及管理费用5万元；因土建一台主机基础出现质量事故，延误工期4天，发生窝工费用3万元；凶洪水灾害延误工期5天，增加窝工及施工机具维修费6万元；已进场工艺设备维修费10万元；总工程量增加共增加费用50万元。 事件2，由于该化工厂部分管道属于输送高度危害流体，A公司对这部分管道安装结束冲洗后进行了耐压试验。 事件3，一台压力容器解体进厂，现场A公司进行组装焊接时，监理工程师予以制止。 事件4，联合试运转结束后，建设单位要求A公司主持编制带负荷试运转方案，A公司予以拒绝。 问题 1.本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？ 2.分析并计算A公司可向建设单位索赔的工期和费用。 3.事件2中这部分管道应做哪些试验？ 4.分析事件3中，监理工程师制止A公司现场组焊的理由。 5.分析事件4中A公司拒绝的理由。

A. 1.判断一个工程是否符合固定总价合同的方式包干，主要分析以下几方面：首先，图纸等各种技术资料是否准确完整，尤其是工程量清单是否齐全；第二，招标文件尤其合同条款内容是否有缺陷甚至"陷阱"；第三，现场自然条件、环境、社会资源是否满足风险评估，是否到位；第四，价格是否合理，资金是否到位或落实，业主诚信度评估是否满足；第五、承包人自身条件是否满足等。而本案例从背景资料看，本工程图纸设计粗糙，工程清单不详，这样投标单位很难准确报价，即使估算，很难避免漏报，加之设计粗糙，很难避免施工中出现大量设计变更，这就大大增加了固定总价合同的风险。因之，本题采用固定总价合同的方式不合理。 2.逐条分析产生工期延误和增加费用的原因和责任，从而理清应索赔的工期和费用： (1)设备晚交货，且安装在关键线路上，设备是业主提供，故延误工期10天及费用5万元可以索赔； (2)基础施工质量问题，因本工程采用施工总承包，施工内容包含土建，也即是承包单位自己的原因，故延误工期4天，费用3万元不得索赔； (3)洪水灾害属不可抗力，故5天工期可索赔，工艺设备维修费10万元可索赔，而增加的窝工及施工机具维修费6万元不可索赔； (4)因总工程量增加而增加的50万元不得索赔，因合同是总价包干合同。故施工单位可索赔工期：10天+5天=15天；可索赔费用：5万元+10万元=15万元。 3.这是一道管道施工技术题，因这部管道输送的是高度危险的流体，A公司冲洗后仅进行耐压试验是不够的，还应做泄漏试验。 4.因A公司经资格审查确认仅具有压力容器安装资质，而并无制造资质，压力容器尽管是解体进厂，要成为一个完整的压力容器设备，仍应由制造厂在现场组焊，安装单位只负责安装，无资格进行现场组焊。故监理工程师予以制止。 5.负荷试运行已不属施工总承包内容，施工单位仅起配合保驾护航的作用，且国家相关法规也明确规定负荷试运行方案应由建设单位主持组织编制。

4. [多选题]根据我国企业所得税法的规定，企业可分为( )。

A. 居民企业
B. 非居民企业
C. 本国企业
D. 外国企业
E. 合资企业

5. [单选题]建设工程项目综合指标是反映( )。

A. 建造能独立发挥生产能力的单项工程所需的全部费用指标
B. 建造能独立发挥使用效益的单项工程所需的全部费用指标
C. 建造能独立组织施工的单位工程的造价指标
D. 建设工程项目从立项到竣工验收交付使用^{(initiation into service)}所需的全部投资指标

6. [单选题]法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付( )的报酬。

A. 不低于工资的150%
B. 工资的200%
C. 工资的200%～300%
D. 不低于工资的300%

7. [多选题]下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的表述中，正确的有( )。

A. 县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会
B. 仲裁委员会主任由劳动行政主管部门的代表担任
C. 劳动争议仲裁委员会是依法成立、通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构
D. 劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖
E. 仲裁庭只能由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成

8. [单选题]根据企业会计准则及规定，下列属于流动负债的是( )。

A. 应付债券
B. 应付票据
C. 专项应付款
D. 递延所得税负债

9. [单选题]价值工程中所述的"价值"是某种产品(或作业)的( )。

A. 使用价值
B. 交换价值
C. 比较价值
D. 使用价值和交换价值

10. [多选题]下列资产在财务管理上可作为现金管理的有（）。

A. 应收账款
B. 库存现金
C. 无形资产
D. 银行存款
E. 银行本票

11. [单选题]下列项目属于投资活动产生的现金流量的是( )

A. 销售商品、提供劳务收到的现金
B. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
C. 吸收投资收到的现金
D. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12. [单选题]下列预算表格中，（ ）是编制劳动力计划、合理调配劳动力的依据。

A. 施工预算工料分析表
B. 人工汇总表
C. “两算”对比表
D. 工程量计算汇总表

13. [单选题]下列可以分两段进行招标的项目是( )。

A. 技术复杂的项目
B. 潜在投标人较多的项目
C. 潜在投标人较少的项目
D. 精确拟定技术规格的项目

14. [单选题]根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（ ）

A. 业主提出设计变更增加的费用
B. 业主提供了暂估价的材料采购费用
C. 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
D. 固定总价合同中材料价格上涨费用

15. [单选题]下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险^{(the third man responsibility insurance)}赔偿范围的是( )。

A. 项目承包商在施工工地的财产损失
B. 项目承包商职工在施工工地的人身伤害
C. 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失
D. 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害

16. [单选题]下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。

A. 连环置换法
B. 相关比率法
C. 比重分析法
D. 动态比率法

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/kr0kvo.html