2022一级建造师(公共科目 港口与航道工程)每日一练在线模考(09月19日)

1. [多选题]重力式码头基床整平的范围是（ ）的范围内。

A. 墙身底面每边各加宽1.0m
B. 墙身底面每边各加宽0.5m
C. 墙身底面横向各加宽1.0m
D. 墙身底面横向各加宽0.5m
E. 墙身底面与基床接触的部分

2. [多选题]某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d: (1)2002年5月10日至5月20日因设计变更等待图纸停工10d； (2)2002年6月10日至6月20日因正常阴雨天气影响施工质量，监理工程师下令停工10d; (3)2002年7月10日至7月20日因承包人设备故障而停工10d; (4)2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力^{(force majeure)}事件而停工5d。 问题： 以上情况延期申请至少可以批准多少天？为什么？

A. (1)设计变更、等待图纸责任在发包人，应该批准延期10d; (2)正常阴雨天气影响是承包人的风险，虽然是监理工程师下令停工，但阴雨天气影响了施工质量，承包人应当事先考虑到气候影响，不予延期； (3)承包人自己的设备故障，产生的延误不予延期； (4)发生不可抗力^{(force majeure)}事件停工6d，但是此段时间其中有5d与设备故障时间重合，而且不可抗力^{(force majeure)}事件的发生可能影响承包人设备的修复。承包人可准备翔实的证明资料并及时报告监理工程师。监理工程师应从实际出发，充分调查，再与发包人和承包人进行磋商决定。因此，应批准承包人延期至少要16d。

3. [单选题]预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用( )表示。

A. 红色
B. 橙色
C. 黄色
D. 蓝色

4. [多选题]仲裁协议应当具备的内容有( )

A. 仲裁事项
B. 具体的仲裁请求和事实、理由
C. 仲裁委员会的住所地
D. 请求仲裁的意思表示
E. 选定的仲裁委员会

5. [单选题]对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经( )签字后实施。

A. 施工企业项目经理、现场监理工程师
B. 施工企业技术负责人、建设单位负责人
C. 施工企业技术负责人、总监理工程师
D. 建设单位负责人、总监理工程师

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/nx7e73.html