一级建造师(公共科目 市政公用工程)2024年终极模考试题165

1. [多选题] 某城市污水处理厂的改扩建项目，工程拆迁工作量大。建设方通过招标选择了工程施工总承包单位和拆迁公司。在建设主管部门例行检查中，施工项目部出示了以下资料：（1）桩基分包商的桩位图（注有成孔／成桩记录）及施工日志。（2）项目部的例会记录及施工日志。（3）施工总进度和年度计划图（横道图），计划图制作时间为开工初期。（4）月、季的施工进度报告，简要描述计划执行简况，进度偏差分析多为"拆迁影响"。检查结果表明，实际完成的工作量仅为计划的1/3左右，窝工现象严重。 【问题】 1.指出项目施工进度计划管理应改进之处。 2.桩基分包商应否编制施工进度计划，与项目总进度如何协调？ 3.指出该项目施工进度计划编制存在不足之处，给出正确做法。 4.项目施工进度报告应进行哪些方面的改进和补充？ 5.严重窝工造成的损失，应如何索赔？

A. 1.应改进之处：对计划实行有效地控制和监督实施，在跟踪计划的实施和监督过程中当发现进度计划执行受到干扰时，应及时采取调控措施，减少窝工现象；及时处理进度滞后，降低窝工损失。 2.桩基分包商应编制施工进度计划，且必须依据总承包单位的施工进度计划编制和调整。 3.不足之处：施工总进度和年度计划图制作时间不符合规定；缺少季、月、旬、周计划图（横道图）。 正确做法：应在开工前编制施工进度计划图；至少应补充季、月、旬的施工进度计划图（横道图）。 4.施工进度报告应补充的内容有：（1）工程项目进度执行情况的综合描述。主要内容是：报告的起止日期；当地气象及睛雨天数统计；施工计划的原定目标及实际完成情况；报告计划期内现场的主要大事记（如停水、停电、发生事故的概况和处理情况，收到建设单位、监理工程师、设计单位等指令文件及主要内容）。（2）实际施工进度图。（3）工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况。（4）进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。（5）解决问题的措施。（6）计划调整意见和建议。 5.严重窝工造成的损失，包括工期滞后和窝工经济损失，索赔做到：（1）有正当索赔理由和充分证据；（2）索赔必须以合同为依据，按施工合同文件有关规定办理；（3）准确、合理地记录索赔事件并计算索赔工期、费用。 【解析】 本案例第1问主要考查施工进度计划调控措施。进度计划调控措施包括：（1）严格履行开工、延期开工、暂停施工、复工及工期延误等报批手续。（2）在进度计划图上标注实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。（3）进度计划应具体落实到执行人、目标、任务；并制定检查方法和考核办法。（4）跟踪工程部位的形象进度，对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，以指导下一步工作安排；并编制统计报表。（5）发现进度计划执行受到干扰时，应及时采取调整计划措施。（6）按规定程序和要求，处理进度索赔。本案例第2问主要考查分包计划控制内容。对于编制桩基施工进度计划，总包方应将桩基分包施工的进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总包、分包之间相互协调，处理好进度控制过程中的相互关系，并协助分包方解决项目进度控制中的相关问题。 本案例第5问主要考查工程索赔原则。背景资料表明：工程计划滞后，窝工严重的直接原因是拆迁影响，拆迁由建设方委托拆迁公司负责。本工程索赔是由于外部环境影响（如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等）而引起的索赔，属发包方原因。根据监理工程师批准的施工计划受到影响的第一天为起算日，经发包方协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。

2. [多选题]关于合同结构图的说法，正确的有( )。

A. 在合同结构图中，有合同关系的两个单位之间，用双向箭杆联系
B. 从合同结构图可以清晰地了解一个项目有哪些或将有哪些合同
C. 在合同结构图中，可以反映出两个单位之间的管理指令关系
D. 反映业主方和项目各参与方之间及项目各参与方之间的合同
E. 可以反映出一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系

3. [单选题]某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在( )以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。

A. 2014年5月7日
B. 2014年7月7日
C. 2014年11月7日
D. 2015年1月7日

4. [多选题]某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全生产许可证遗失，则其应( )。

A. 立即向建设行政主管部门报告
B. 立即向原颁证机关报告
C. 立即向投标单位报告
D. 在公众媒体上申明作废后补办
E. 直接到原颁证机关补办

5. [单选题]某施工单位第4年末向银行还款500万元，年复利率为3%，则该企业当时向银行借款为( )万元。

A. 500×(F/P，3%，5)
B. 500×(P/F，3%，5)
C. 500×(P/F，3%，4)
D. 500×(F/P，3%，4)

6. [多选题]营运能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标，其常用的指标有（）。

A. 净资产收益率
B. 总资产周转率
C. 存货周转率
D. 流动资产周转率
E. 总资产净利率

7. [多选题]关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有( )。

A. 施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度
B. 沿工地四周连续设置围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于1.8m
C. 项目经理是施工现场文明施工的第一责任人
D. 现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员
E. 施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地直接排入下水道

8. [单选题]某工程项目标底价是850万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，乙承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币。则甲承包商投标时报价不得低于（ ）万元人民币。

A. 850
B. 700
C. 750
D. 800

9. [多选题]若选定静态评价指标进行技术方案敏感性分析，可以选择( )作为不确定性因素。

A. 投资额
B. 折现率
C. 产品销售量
D. 产品单价
E. 生产成本

10. [单选题]建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是( )。

A. 确保工程使用安全
B. 满足最终用户的使用功能
C. 有利于工程维护
D. 提高工程质量

11. [多选题]下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有( )

A. 调整工作流程组织
B. 调整进度管理的方法和手段
C. 改变施工机具
D. 改进施工方法
E. 调整项目管理职能分工

12. [单选题]施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（ ）

A. 抵押权
B. 质权
C. 留置权
D. 用益物权

13. [单选题]延付或者拒付租金的诉讼时效期为（ ）年。

A. 1
B. 2
C. 4
D. 20

14. [单选题]若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是( )

A. 有权进行修改
B. 可以按照规范施工
C. 有权拒绝施工
D. 应当及时提出意见和建议

15. [多选题]下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有( )

A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
B. 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C. 被依法追究民事责任的
D. 不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E. 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/vg99qv.html