建筑工程2022一级建造师(公共科目 公路工程)模拟练习题250

1. [多选题]钢管混凝土中承式拱桥是根据( )划分的。

A. 承重结构的材料
B. 跨越障碍的性质
C. 行车道的位置
D. 桥梁的用途
E. 桥梁的全长

2. [单选题]在网络计划中，判别关键工作的条件是( )最小。

A. 持续时间
B. 时间间隔
C. 自由时差
D. 总时差

3. [单选题]按照我国的现行规定，施工现场( )人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易、有效的隔油池。

A. 50
B. 100
C. 150
D. 200

4. [多选题]背景资料 某公路施工总承包单位^{(general contract unit)}与建设单位于2009年2月21日签订了10km的道路施工合同，其中包括一座4×25m简支梁桥。合同约定：①人工费综合单价为60元/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期一天；③施工总承包单位^{(general contract unit)}须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，在桥梁施工过程中发生如下事件： 事件一：3月19～20日，遇罕见台风暴雨迫使桥梁基坑开挖（属于"关键工作"）暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。 事件二：3月21日，施工总承包单位^{(general contract unit)}租赁一台吊车（1500元/台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元/台班），并进行维修保养，导致停工2天，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。 事件三：5月10日上午，桥台结构施工（属于"关键工作"）时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日，施工总承包单位^{(general contract unit)}接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300个工日。 事件四：6月30日，现浇梁钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。 事件五：桥梁施工中，总承包单位^{(general contract unit)}将挖孔桩的任务委托给一劳务公司，并签订了劳务分包合同。针对事件一到事件三，施工总承包单位^{(general contract unit)}及时向建设单位提出了工期和费用索赔。 问题 1.事件一到事件三中，施工总承包单位^{(general contract unit)}提出的工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。 2.事件一到事件三中，施工总承包单位^{(general contract unit)}可获得的工期和费用索赔各是多少？ 3.事件四中，施工总承包单位^{(general contract unit)}可否获得工期顺延？说明理由。 4.事件五中，根据公路工程相关法规规定，总承包单位^{(general contract unit)}采用劳务分包的方式处理挖孔桩施工是否合适？如不合适，应该如何处理才合理？

A. 1.施工总承包单位^{(general contract unit)}就事件一～三提出的工期和费用索赔是否成立的判定：事件一：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。事件二：工期和费用索赔不成立。理由：租赁的塔式起重机维修保养属于承包商自身的责任。事件三：工期和费用索赔成立。理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。 2.事件一～三中，施工总承包单位^{(general contract unit)}可获得的工期索赔：事件一：可索赔工期2d。事件三：可索赔工期5d。共计可索赔工期7d。事件一～三中，施工总承包单位^{(general contract unit)}可获得的费用索赔：300工日×60元/工日=18000元 3.事件四中，施工总承包单位^{(general contract unit)}可以获得工期顺延。理由是合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期天，事件四是由供电局检修线路停电导致工程停工8h，因此可以获得工期顺延。 4.事件五中，总承包单位^{(general contract unit)}采用劳务分包的方式处理挖孔桩施工不合适。因为根据公路工程分包管理的相关规定，公路工程只能采取专业分包，而不能采取劳务分包。劳务只能采取劳务合作的方式处理。因此，挖孔桩可以采取专业分包或劳务合作的方式进行。

5. [单选题]某项目建设投资额6000万元（含建设期贷款利息），工程建设其他费用500万元，全部流动资金800万元，项目投产后正常年份的息税前利润850万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A. 11.64%
B. 12.50%
C. 14.17%
D. 16.35%

6. [单选题]关于周转性材料消耗及其定额的说法，正确的是（ ）。

A. 周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关
B. 定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和摊销量两个指标表示
C. 施工企业成本核算或投标报价时应采用周转性材料的一次使用量指标
D. 周转性材料的周转使用次数越多，则每周转使用一次材料的损耗越大

7. [单选题]国际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况宜采用低价策略的情形是（ ）。

A. 支付条件好的工程
B. 专业要求高的技术密集型工程
C. 竞争对手少的工程
D. 工期要求急的工程

8. [多选题]关于双代号工程网络计划的说法，正确的有( )

A. 总时差最小的工作为关键工作
B. 网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等
C. 关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在
D. 某项工作的自由时差为零时，其总时差必为零
E. 除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其所右紧后工作最迟开始时间的最小值

9. [单选题]项目负责人的安全生产责任不包括（ ）

A. 对建设工程项目的安全施工负责
B. 确保安全生产费用的有效使用
C. 落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D. 签署危险性较大的工程安全专项施工方案

10. [单选题]按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为( )

A. 级别管辖
B. 指定管辖
C. 地域管辖
D. 移送管辖

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/wy6735.html