建筑工程2022监理工程师模拟练习题294

1. [单选题]工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入（　　）。

A. 建安工程费用中的临时设施费
B. 建设单位管理费中的开办费
C. 工程建设其他费用中的建设单位临时设施费
D. 建安工程费用中的其他直接费用

2. [单选题]资格预审文件或者招标文件的发售期可以是（　）日。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

3. [多选题]某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》。 某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。 合同履行过程中发生了如下事件。 事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。 事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。 事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。 事件4：办公楼工程实际竣工日期比合 同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。 【问题】 1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。 2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？ 3.说明发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。 4.承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立？说明理由。

A. 1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。按照《建设工程施工合同(示范文本)》承包方应在收到设计变更后14天内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。 2.中央空调设备在结算时应以实际采购价80万元来结算。因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。 3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金不合理。合同中关于“5%即163万元质量履约保证金”的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程已达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。 4.承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点不能成立。本案中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工10天的违约金10万元。

4. [多选题]《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有( )。

A. 已经采取的措施
B. 事故发生单位概况
C. 事故发生的原因
D. 事故的简要经过
E. 事故发生的时间、地点以及事故现场情况

5. [单选题]建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（　　）。

A. 申请仲裁机构重新仲裁
B. 申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C. 申请人民法院撤销仲裁裁决
D. 申请政府主管部门撤销该裁决

6. [多选题]关于建设工程网络计划技术特征的说法，正确的有（ ）

A. 计划评审技术(PERT)、图示评审技术(GERT)、风险评审技术(VERT)、关键线路法(CPM)等均属于非确定型网络计划
B. 网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
C. 通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作
D. 通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间
E. 网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整

7. [单选题]项目监理机构对施工进度计划审查的内容是（ ）。

A. 施工总工期^{(total construction)}目标是否留有余地
B. 主要工程项目能否保持连续施工
C. 施工资源供应计划是否满足施工进度需要
D. 施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合

8. [单选题]下列施工进度控制^{(construction progress control)}工作中，属于监理工程师工作的是( )。

A. 编制单位工程施工进度计划^{(single project construction schedule)}
B. 按年、季、月审核施工总进度计划
C. 组织现场协调会
D. 审批工期延误事宜

9. [单选题]关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是( )。

A. 两者均为期望价格
B. 投标报价高于招标控制价的为废标
C. 招标控制价是投标报价的成本价
D. 开标时招标控制价可根据投标报价上下浮动

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/y6doxo.html