布丁学网

某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1190
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    项目经理(project manager)、法律文书、单位工程(unit engineering)、流动资金(circulating fund)、《环境噪声污染防治法》、行为责任(behavioral burden)、具体安排、建筑安装工程费、基本预备费、项目名称(project name)

  • [多选题]某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况: 1.3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。 2.在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d,回来后,项目经理提出了索赔。 3.8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工期10d,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔。 问题 1.分别分析几次事件中的索赔。 2.试述承包人的索赔程序。

  • A. 1.事件1索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位,施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,但是索赔却不能成立,因为索赔意向超过了28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立,因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失,而且该特殊断层并未在地质报告中标注。 2.承包人的索赔程序是: 1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。 2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料,以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。 3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

  • 查看答案&解析查看所有试题
  • 学习资料:
  • [多选题]项目设计阶段影响工程投资的因素有( )。
  • A. 总平面设计
    B. 工艺设计
    C. 建筑设计
    D. 工程技术方案设计
    E. 建设地点的选择

  • [多选题]矿业工程竣工资料汇总、组卷的方法是( )。
  • A. 工程质量控制资料按单位工程、分部工程、专业、阶段等汇总、组卷
    B. 工程观感质量检查资料按单位工程、专业等汇总、组卷
    C. 竣工图按单位工程、专业等汇总、组卷
    D. 验收合格后,竣工资料移交时间由发包方确定
    E. 每张移交图纸上均应有双方签字、盖章

  • [单选题]项目总承包方项目管理工作涉及项目( )的全过程。
  • A. 决策阶段
    B. 实施阶段
    C. 试用阶段
    D. 全寿命周期

  • [单选题]当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后,一方当事人不履行和解协议,人民法院可以根据对方当事人的申请,( )。
  • A. 强制执行和解协议
    B. 恢复对原生效法律文书的执行
    C. 对和解协议进行审查
    D. 将和解协议转审判庭审查

  • [单选题]某工程,设备与工器具购置费为5000万元,建筑安装工程费为10000万元,工程建设其他费为4000万元,铺底流动资金为6000万元,基本预备费率为5%,该项目估算的基本预备费应为()万元。
  • A. 500
    B. 750
    C. 950
    D. 1250

  • [多选题]某建筑工程在城市市区范围内,建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工,使用运输及振捣设备可能产生噪声污染,则建筑公司需在开工前向环保部门申报( )。
  • A. 项目名称(project name)
    B. 施工场所和期限
    C. 施工单位资质
    D. 可能的环境噪声值
    E. 噪声污染防治措施

  • [多选题]某单位生产过程中,有如下具体安排,其中符合《劳动法》劳动保护规定的有( )。
  • A. 批准女工孙某只能休产假120d
    B. 安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
    C. 安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
    D. 安排15岁的周某担任仓库管理员
    E. 安排17岁的李某担任矿井安检员

  • [单选题]对于非经营性技术方案,经济效果评价主要分析拟定方案的( )
  • A. 盈利能力
    B. 偿债能力
    C. 财务生存能力
    D. 抗风险能力

  • 本文链接:https://www.51ksbd.net/show/y8gepk.html
  • 推荐阅读
    考试布丁
    @2019-2025 布丁学网 www.51ksbd.net 蜀ICP备20012290号-1 川公网安备 51012202001362号