二级建造师(公共科目 机电工程)2022考试题255

1. [单选题]下列设备中，不属于专用设备的是( )。

A. 桥式起重机
B. 汽轮发电机
C. 板材轧机
D. 回转窑

2. [多选题]根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告的内容包括( )。

A. 事故责任初步认定
B. 事故发生单位概况
C. 事故发生简要过程
D. 事故发生时间
E. 事故处理建议

3. [多选题]核实制造和安装、改造、重大维修过程中涉及安全性能的项目包括( )。

A. 图样资料
B. 材料
C. 焊工资格
D. 包装
E. 外观和尺寸

4. [单选题]全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是( )。

A. 文物保护单位
B. 城乡建设主管部门
C. 文物核定单位
D. 城乡规划行政主管部门

5. [多选题]在机电设备安装工程中，技术测量过程的四要素包括（ ）。

A. 测量对象
B. 计量单位
C. 测量方法
D. 测量结果
E. 测量精度

6. [多选题]某厂新建总装车间工程在招标时，业主要求本工程按综合单价法计价，厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标，A公司中标机电安装工程，B公司中标土建工程，两公司分别与业主签订了施工合同。 A公司中标后，考虑工期紧，劳动力资源不足，征得业主同意，经资格审查和招标，决定将其中的空压站设备（由建设单位供货）安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件。 事件1：C公司在空压机安装完成后，单机试运行前做了如下工作：试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成，提供了产品合格证明书，施工记录，空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料，压力表和安全阀的送检合格证明材料，空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕；建立了试运行组织，试运行操作人员已经过技术培训；试运行所需的冷却水有充分保证；测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位为批准后，C公司通知B公司、业主和监理公司到场，即开始单机试运行，监理公司不同意。 事件2：施工期间，因车间变电所土建工程延迟7d移交，A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作（紧后工作，总时差5d）的施工，但仍然导致后面的电缆敷设工作（关键工作）延误2d，造成50名安装工人窝工，窝工工资200元／工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。 问题 1．虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单？本工程造价还包括哪些类型的工程量清单？ 2．事件1中，单机试运行前的准备工作有哪些不足？ 3．单机试运行方案还应报哪个单位批准？试运行前C公司还应通报哪些人员到场？ 4．事件2中，应索赔的工期和费用分别是多少？（不考虑管理费和利润索赔）

A. 1．虹吸雨排水专业工程暂估价属于其他项目工程量清单。 本工程造价还包括的工程量清单类型：分部分项工程量清单和措施项目清单。 2．事件1中，单机试运行前的准备工作的不足： (1)C公司提供的相关资料和文件不完善，还应该提供：产品的复验报告；施工检验合格文件；隐蔽工程记录；各装置的各类阀门试验合格记录；附有单线图的管道系统安装资料；蒸汽管道、工艺管道吹扫或清洗合格资料；机器润滑油、密封油、控制油系统清洗合格资料；管道系统耐压试验合格资料；规定开盖检查的机器的检验合格资料；换热器泄漏量和严密性试验合格资料；单机组合的安全阀调试合格资料。 (2)试运行操作人员还应该经过考试合格，熟悉试运行方案和操作方法，能正确操作。 (3)试运行所需燃料、动力、仪表空气、脱盐水等也应该确有保证。 (4)保修人员应该就位。 (5)单机试运行方案未获批准。 3．单机试运行方案还应报建设单位或监理单位批准。 试运行前C公司还应通报设计单位、重要机械设备的生产厂家的人员到场。 4．事件2应索赔的工期为2d。 事件2应索赔的费用为50×2×200=20000（元）。

7. [单选题]用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（ ）计算。

A. 工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间
B. 所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
C. 本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值
D. 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间

8. [多选题]无独立请求权的第三人^{(third party without independent claim)}，其诉讼权利包括（ ）。

A. 申请提起诉讼
B. 申请参加诉讼
C. 提起反诉
D. 由法院通知参加诉讼
E. 申请提起公益诉讼

9. [单选题]关于施工企业法人与项目经理部^{(project manager department)}法律关系的说法，正确的是（ ）。

A. 项目经理部^{(project manager department)}具备法人资格
B. 项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C. 项目经理部^{(project manager department)}行为的法律后果由其自己承担
D. 项目经理部^{(project manager department)}是施工企业内部常设机构

10. [单选题]关于执行申请期间的说法，正确的是( )。

A. 申请执行的期间为6个月
B. 自法律文书规定的履行期间最后一日起算
C. 规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
D. 法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

查看答案&解析查看所有试题

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/ylvk7o.html