[单选题]分包工程的质量合格文件必须由( )签章。

正确答案 ：C

担任总包项目负责人的注册建造师

[单选题]某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由( )。

正确答案 ：A

业主全部承担

解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。本题中，E选项是因夏季雨量过大出现质量缺陷，这是承包人没有做好防范工作造成的，应由其承担责任。其他A、B、C、D选项都是发包人的原因造成的。故A、B、C、D选项正确。

查看原题 查看所有试题