[多选题]一.背景 　　某机电安装公司经过邀请招标总包一大型炼油厂的机电设备安装工程和钢结构制作安装工程，其中机修车间、工业给水排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围，合同工期为18个月，总价一次包死。合同签订后，在业主的同意下，将部分非主体安装工程分包给三个具有相应资质的分包队伍A、B、C。合同除工程范围、总价格与总合同不同外，其他条款与总合同基本相同。在合同执行过程中发生了下列情况： 　　(1)安装公司自己在露天进行钢结构制作，并采用CO2气体保护焊焊接，遭到监理工程师的制止。制作完成后，发现钢结构吨位多出100t。遂向业主申请签证追加，遭到业主拒绝。 　　(2)A分包商在一车间施工时，把与设备连接的压缩空气管道与给水排水管道一起施工至车间外墙，安装公司施工管理人员由于刚到工地情况不明，在多余施工的管道工程量追加单上予以签字确认。 　　(3)在离投产还有两个月的时候，安装公司总部组织生产大检查，发现B分包商因自身施工力量不足和安装公司协调不力使工期拖延7天。而C分包商却因质量把关不严，出现三处质量不合格现象。 　　(4)B分包商增加人力和机具终于按期完工，并以此向安装公司提出赶工费的要求，遭安装公司拒绝。C分包商的两处质量问题得到及时处理，一处因已无法达到质量要求，经安装公司和业主同意，作让步处理。 　　二、问题 1.说明监理工程师制止安装单位采用CO2气体保护焊焊接的理由。 2.安装公司向业主提出超100t钢结构制作安装工程量的签字索赔是否合理?简述理由。 3.简述A分包商多余施工管道工程量发生的原因和责任。应怎样妥善处理? 4.从合同管理角度分析B、C分包商进度和质量问题发生的原因。 5.针对B分包商的赶工费和C分包商质量问题的让步处理，安装公司的做法是否妥当?简述理由。

正确答案 ：

[单选题]某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在( )前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

正确答案 ：A

2006年9月30日

解析：本题考查的是建设工程质量保修制度。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量，直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠，必须在该工程的合理使用年限内予以保修，即实行终身负责制。

[单选题]根据《合同法》的规定，当事人既约定违约金，义约定定金的，一方违约时，对方（ ）条款。

正确答案 ：C

可以选择适用违约金或者定金

解析：本题考核的是违约金和定金的选择与适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

[多选题]依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由( )名仲裁员组成。

正确答案 ：AC

1

3

解析：《仲裁法》第30条规定："仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成"。故A、C为正确选项。

[单选题]项目信息中，属于经济类信息的是（ ）。

正确答案 ：C

工作量控制信息

解析：本题考核的是项目信息分类。经济类信息主要包括：投资控制信息；工作量控制信息。

查看原题 查看所有试题