正确答案: ABDE

高空散装法适用于螺栓连接节点的各种类型网架 整体吊装法适用于各种类型的网架 高空滑移法适用于正放四角锥、正放抽空四角锥等网架 分条或分块安装法适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架

题目：关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有( )。

解析：整体顶升法适用于支点较少的多点支承网架。

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]关于针叶树的特点的说法中正确的是( )。

木质较软

[单选题]关于紧靠防火墙门、窗、洞口的说法，不正确的是( )。

当防火墙必须开设门、窗、洞口时，应设置能自动关闭的乙级防火门、窗

[多选题]采用概算指标法编制设备及安装工程概算，进行计算的主要概算指标包括( )。

按每吨设备安装费的概算指标

按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标

按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标

按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标

[单选题]采用定额单价法和实物量法时，都需要做的一项工作是( )。

计算工程量

解析：不论采用预算单价法还是实物法，都需要计算工程量，然后再按相应的方法计算并汇总造价。

[单选题]建设工程项目实施的组织策划的内容不包括( )。

方案设计竞赛的组织

[多选题]关于浇筑混凝土时留设施工缝的说法，正确的有( )。

有主次梁的横板，施工缝应留在次梁跨度的1/3范围内

柱应留水平缝，梁板应设垂直缝

柱的施工缝宜留在基础的顶面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面

[单选题]对利用标准图纸或通用图纸施工的工程进行审查时，为节省时间，宜采用的审查方法是( )。

标准预算审查法

解析：标准预算审查法就是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。故答案为D。

[多选题]背景资料： 　　某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 　　某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 　　项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33，B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35，C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 　　竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：（1）特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。（2）本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。（3）工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。（4）总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。 　　问题： 1.偿债能力评价还包括哪些指标？ 2.对总包合同实施管理的原则有哪些？ 3.计算本工程签约合同价（单位万元，保留2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？ 4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后3位），并确定选择哪个方案。 5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。

解析：1.偿债能力主要反映企业偿还到期债务的能力。债务一般按到期时间分为短期债务和长期债务，偿债能力也由此分为短期偿债能力和长期偿债能力。常用的衡量指标主要有资产负债率、流动比率和速动比率三项。 　　（1）资产负债率 　　资产负债率是企业总负债与总资产之比，它既反映企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，也能反映企业经营风险的程度，是综合反映企业长期偿债能力的重要指标。 　　从企业债权人角度看，资产负债率越低，说明企业偿债能力越强，债权人的权益就越有保障。从企业所有者和经营者角度看，通常希望该指标高些，这有利于利用财务杠杆增加所有者获利能力。但资产负债率过高，企业财务风险也会增大。因此，一般来说，该指标为50%比较合适，有利于风险与收益的平衡。 　　（2）流动比率 　　流动比率是企业流动资产与流动负债的比率，主要反映企业的短期偿债能力。 　　通常认为生产性行业合理的最低流动比率为2，这只是一个参考值，并不是要求企业的财务指标必须维持在这个水平。如果流动比率过高，则要检查其原因，是否是由资产结构不合理造成的，或者是募集的长期资金没有尽快投入使用，或者是其他原因。如果流动比率过低，企业近期可能会有财务方面的困难。偿债困难会使企业的风险加大。 　　（3）速动比率 　　速动比率是指企业的速动资产与流动负债之间的比率关系，反映企业的短期偿债能力。 　　其中，速动资产是指能够迅速变现为货币资金的各类流动资产，通常有两种计算方法：一种是将流动资产中扣除存货后的资产统称为速动资产；另一种是将变现能力较强的货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款和其他应收款等加总作为速动资产。在企业不存在其他流动资产项目时，这两种方法的计算结果应一致。否则，第二种方法要比第一种方法准确，但比第一种方法复杂。 　　由于速动资产的变现能力较强，因此，经验认为，速动比率为1说明企业有偿债能力，低于1则说明企业偿债能力不强，该指标越低，企业的偿债能力越差。 2.针对项目合同管理，项目部应在合同管理过程中遵守依法履约、诚实信用、全面履行、协调合作、维护权益和动态管理的原则，严格执行合同。 　　依法履约原则：遵守法律法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，不得损害社会公共利益。 　　诚实信用原则：当事人在履行合同义务时，应诚实、守信、善意、不滥用权利、不规避义务。 　　全面履行原则：包括实际履行和适当履行（按照合同约定的品种、数量、质量、价款或报酬等的履行）。 　　协调合作原则：要求当事人本着团结协作和互相帮助的精神去完成合同任务，履行各自应尽的责任和义务。 　　维护权益原则：合同当事人有权依法维护合同约定的自身所有的权利或风险利益。同时还应注意维护对方的合法权益不受侵害。动态管理原则：在合同履行过程中，进行适时监控和跟踪管理。 3.（1）根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第3.1.1条规定，建设工程施工发承包造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。 　　根据背景资料，本工程中签约合同价应为：82000+20500+12800+2470+3750=121520.00万元。 　　（2）工程量清单计价具有以下特点： 　　强制性：对工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则均做出了强制性规定，不得违反。 　　统一性：采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，使得参加投标的单位处于公平竞争的地位，有利于对投标人报价的对比分析，有利于评标工作的开展；对发包商与承包商的标书编制责任进行了划分，避免歧义的发生。 　　完整性：包括了工程项目招标、投标、过程计价以及结算的全过程管理。 　　规范性：对计价方式、计价风险、清单编制、分部分项工程量清单编制、招标控制价的编制与复核、投标价的编制与复核、合同价款调整、工程计价表格式均做出了统一规定和标准。 　　竞争性：要求投标单位根据市场行情、自身实力报价，这就要求投标人注重工程量清单综合单价的分析，掌握理解工程量清单项目特征的描述，加强企业的技术实力、施工组织实力、资源整合实力，在报价中反映出本投标单位的综合能力，从而能在招投标工作中脱颖而出。 　　法定性：本质上是单价合同的计价模式，中标后的单价一经合同确认，在竣工结算时是不能调整的，即量变价不变。新增项目除外。 4.这是一道成本管理的题，考核价值工程原理控制工程成本方法的应用。 　　成本系数=功能单元成本得分÷成本总和 　　功能系数=功能单元得分÷得分总和 　　价值系数=功能系数÷成本系数 　　通常情况下，价值系数应大于1。在进行多方案比选时，价值系数越大的方案越优。 5.（1）通常情况下，特大暴雨视为不可抗力。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第17.3.2条： 　　不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： 　　①永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第 　　三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； 　　②承包人施工设备的损坏由承包人承担； 　　③发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； 　　④因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； 　　⑤因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担： 　　⑥承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 　　不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 　　因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 　　本工程中，因特大暴雨引发的现场照管费用5.60万元属建设单位责任，索赔成立。 　　（2）根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2004］44号文），签约合同价中已包含的检验试验费，是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。 　　本工程设计采用了某种新材料，新材料相关检验试验费4.60万元应由建设单位承担，故该索赔成立。 　　（3）首先理清楚该项目中总包单位与燃气专业工程施工单位之间的法律关系：背景资料为“开发商自行发包的燃气等专业工程施工”，即燃气专业工程施工单位为建设单位发包，并不是总包单位的甲指专业分包，与总包单位非总分包关系，不存在合同关系。 　　根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2004］44号文），签约合同价中其他项目费已包含的总承包服务费，是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。 　　明显，总承包服务费中并不包含为项目建设其他第三人提供配合的费用。所以，脚手架租赁延期2个月的68.00万元费用应由建设单位支付给总承包单位，故该项索赔成立。 　　（4）根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2004］14号）第六条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。 　　本工程招标时要求施工单位承担部分垫资，但后续并未约定垫资利息。根据法释［2004］14号的原则，承包人请求支付利息的不予支持。

[单选题]利润表是反映( )的财务报表。

一定会计期间经营成果

解析：利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。