正确答案: A

空顶作业

题目：矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁( )，严格执行敲帮问顶制度；掘进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]根据建设部《注册建造师执业管理办法》的规定，担任建设工程施工项目负责人的注册建造师应当在( )相关文件上签字并加盖执业印章。

建设工程施工管理

[单选题]下列选项中，不属于我国《建筑法》《安全生产法》等相关法律法规规定的安全生产中从业人员应享有的权利是( )。

危险报告权

解析：根据《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等规定，检举权、控告权、紧急避险权属于安全生产中从业人员的权利，而危险报告权是安全生产中从业人员的义务。因此，正确选项为D。

[单选题]在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，公布监督方案，提出要求，并进行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是（ ）。

参与工程建设各方主体的质量行为

解析：在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参加工作建设各方主体的质量行为。

[多选题]房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有( )。

双方的装饰材料质量争议消灭

人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决

建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行

二审法院审理后，诉讼程序即告终结

解析：由于我国实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后，作出的判决、裁定为终审的判决、裁定，诉讼程序即告终结，故选项B、C、D、E正确。

[多选题]1.背景 某施工单位承担了一矿山井巷工程，同业主签定了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/天，工程保修期1年。 在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10天；由于雨季影响材料进场，影响工期5天；工程累计停电20天；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10天；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用；该工程竣工日期为2007年2月20日。 2.问题 （1）本工程发生的人身伤害事故按事故发生的原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？ （2）根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，本起伤亡事故处理时限是如何规定的？ （3）施工单位是否应该承担该工程延误的责任？应该如何计算工期延误的奖惩数额？ （4）该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任？应该如何处理？

[单选题]根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（ ）。

工期、费用和利润

解析：承包人按《标准施工招标文件》的"通用合同条款"第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。因此，正确选项是C。

[单选题]根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（ ）依法追究刑事责任。

直接责任人

解析：本题考查的是施工单位质量违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。

[单选题]下列关于投标文件提交的说法中，正确的是( )。

投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理

解析：投标是附生效期限的要约，自开标时生效。则A选项不正确。招标人收到投标文件后，应当签收保存，投标文件应当保持密封完好，不得开启，故B选项不正确。开标时，投标人少于3个的，招标人应当依照本法重新招标，C选项不正确。D选项在2012年为正选项，2013年后有所变化，国家发展改革委等九部委于2013年3月11日发布了《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（2013年第23号令），关于投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理的表述已经删去。 【考点】本题考查投标文件的有关规定