正确答案: DE

顶底板稳定性观测工作 井筒稳定性监测工作

题目：矿井建设和生产过程中的水文地质工作，是在水文地质勘探工作的基础上进行的。下列不属于其主要任务的是( )。

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]以下列举的事件中，承包商可以提出索赔的是（ ）。

施工期间发生强暴雷雨天气，致使施工中断数日

工程设计存在缺陷，进行方案修改造成工期拖延

监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加

解析：承包商可以提起索赔的事件一般包括：发包人或者监理工程师原因，工程设计变更原因，不可抗力原因，物价上涨或政策变化原因，以及其他非承包商原因，造成工程工期延长或者费用增加的各种情况。本题中，选项A、B、E都符合"非承包商原因，且费用或工期增加"的条件。但选项C和选项D，没有提及费用增加或工期延后的后果。如果没有造成费用增加或者工期的延误，那么也就构不成索赔。故正确选项是A、B、E。

[多选题]某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验，检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求，则下列说法正确的有（ ）。

承包人损失的工期和费用均不予补偿

承包人应自费对该部分工程进行修复

解析：如果承包人的施工质量未达到合同约定的质量标准，尽管其满足行业规范的要求，仍应视为承包人的施工质量不合格。因此，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，重新检验的所有后果应由承包人自行承担，承包人损失的工期和费用均不予补偿，且承包人应自费对该部分工程进行修复。

[多选题]建设单位因监理单位未履行监理合同义务而遭受重大损失，欲提起诉讼，则必须满足起诉的条件有（ ）。

有具体的诉讼请求

属于法院受理民事诉讼的范围

属于受诉法院管辖

解析：根据《民事诉讼法》第63条的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录、电子数据。答案E，对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件事实的依据。