正确答案: C

因重大误解而订立的合同

题目：当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是( )。

解析：根据《合同法》第54条规定：下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销： （一）因重大误解订立的； （二）在订立合同时显失公平的。 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。 本题为典型的综合知识点的考查。选项A为效力待定的合同，选项B类似条款无效的合同（注意条款无效合同的具体描述），选项D为《合同法》规定的无效合同，选项C为可变更、可撤销合同种类。 考生复习时，应针对无效合同种类、效力待定合同种类、可撤销合同种类分别理解其相关含义，区别记忆。 【考点】考查可撤销合同种类

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]对于同类型产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，制定人工定额时常用的方法为（ ）。

比较类推法

[多选题]关于施工图预算和施工预算的说法，正确的是（ ）。

施工预算的编制以施工定额为主要依据

施工图预算的编制以预算定额为主要依据

施工图预算是投标报价的主要依据

施工预算是施工企业改善经营管理的重要手段

[单选题]施工质量保证体系运行的PDCA循环原理是( )。

计划、实施、检查、处理

[多选题]对于全国重点文物保护单位和省级文物保护单位，省、自治区、直辖市人民政府应承担的职责，除了划定必要的保护范围外，还应该包括（ ）。

作出标志说明

建立记录档案

设置专门机构或者指定专人负责管理

解析：全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，做出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。故选项C、D、E正确。参见考试用书2Z205032。

[单选题]量度差值是指( )。

外包尺寸-中心线长度

[单选题]某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为( )天。

19

解析：根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。故选项C正确。

[单选题]工程开工前，对给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制点，( )应进行复核。

施工单位

解析：工程开工前，对给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制点，施工单位应进行复核。

[单选题]对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由( )审核。

工程师（监理人）

[单选题]关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是( )。

对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%

解析：加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。因此，选项C正确。