正确答案: D

认为某地方性法规违法的

题目：下列请求事项中，属于人民法院不予受理公民法人申请行政复议的事项是（ ）。

解析：行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施。行政强制措施权不得委托。查封、扣押的期限不得超过30日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过30日。法律、行政法规另有规定的除外。对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。故选项C正确。

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]下列关于预算定额的表述中，正确的是（ ）。

预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的

解析：合理确定建设工程项目投资的基础是投资估算指标。故选项A不正确。预算定额是社会性质的定额，无法用于企业施工项目的施工管理活动。可用于施工项目施工管理的是施工定额。故选项B不正确。预算定额是社会性质的定额。故选项C不正确。预定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的。故选项D正确。

[多选题]根据《标准施工招标文件》的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（ ）。

发包人增加合同工作内容

发包人提供图纸延误

解析：A、B选项都是发包人责任产生的合同事件，由发包人承担，承包人可以索赔工期、费用、利润。C选项异常恶劣的气候条件导致停工，承包人只能索赔工期。D选项是承包人责任产生的合同事件，由承包人承担。E选项虽然是发包人引起的，但是在试运行期间，说明工程已经通过竣工验收，故没有工期目标，承包人只能索赔费用和利润。