正确答案: ABCD
工作面钻眼爆破 通风与安全检查 装渣与出渣 临时支护及巷道永久支护
题目:巷道与硐室的施工目前主要以采用钻眼爆破法为主,该方法的主要施工程序是( )。
查看原题查看所有试题
学习资料的答案和解析:
[单选题]为了充分利用和发挥信息资源的价值,规范信息管理工作,项目参建各方都应编制各自的( )。
信息管理手册
[多选题]根据《标准施工招标文件》的规定,下列合同事件中,承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有( )。
发包人增加合同工作内容
发包人提供图纸延误
解析:A、B选项都是发包人责任产生的合同事件,由发包人承担,承包人可以索赔工期、费用、利润。C选项异常恶劣的气候条件导致停工,承包人只能索赔工期。D选项是承包人责任产生的合同事件,由承包人承担。E选项虽然是发包人引起的,但是在试运行期间,说明工程已经通过竣工验收,故没有工期目标,承包人只能索赔费用和利润。
[单选题]关于施工合同解除的说法,正确的是()。
承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
解析:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第8条规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。第9条规定,发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(一)未按约定支付工程价款的;(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(三)不履行合同约定的协助义务的。因此选项D正确。