正确答案: A

承诺生效地点为合同成立地点

题目:关于合同成立地点的说法,正确的是( )。

解析:本题考查对合同成立地点的认识。 根据《合同法》第34条规定:承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的,收件人的主要营业地为合同成立地点;没有主要营业地的,其经常居住地为合同成立地点;当事人另有约定,按照其约定。 第35条规定:当事人采用合同书形式订立合同的,双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。 合同成立的地点与合同成立的时间有着十分密切的联系。一般而言,合同成立时的地点即为合同成立的地点,而承诺生效时合同即成立,所以原则上承诺生效的地点为合同成立的地点。 当事人采用书面形式订立合同的,合同成立的时间是双方当事人签字或盖章时,基于此,合同成立的地点也当为双方当事人签字或盖章的地点。 本题中A项正确;B项错误,当事人可以约定合同成立地;C项错误,应为承诺生效地;D项错误,应为主要营业地。 【考点】考查合同成立的地点

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]某工程施工合同约定2011年1月1日业主应向承包商支付工程款,如果承包商一直没有提出索要工程款的要求,业主也没有主动提出同意支付工程款,则( )。
  • 截止于2013年1月1日,承包商丧失胜诉权

  • 解析:本案属于普通诉讼,普通诉讼时效期间通常为2年。超过诉讼时效期间,依据法律规定消灭其胜诉权。超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效限制。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过20年的,法院不予保护。故选项C正确。

  • [单选题]某工程项目施工过程中,在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨,导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定,对上述情况导致的暂停施工,承包人可获得的工期顺延为( )天。
  • 19

  • 解析:根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定,因发包人原因造成暂停施工的,相应顺延工期;由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的,承包人有权要求延长工期;因承包人原因造成暂停施工的,工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸,以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工,均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工,属于承包人原因。因此,承包人可获得的工期顺延为19天。

  • [单选题]电动阀门在安装前宜进行模拟动作和( )。
  • 压力试验


  • [多选题]纯铝的主要特性有( )。
  • 密度低

    导电性好

    磁化率低


  • [单选题]根据《绿色施工导则》,施T现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
  • 70%

  • 解析:《绿色施工导则》规定,应就地取材,施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。因此C选项为正确答案。

  • 考试布丁
    推荐下载科目: 一级建造师(公共科目 机电工程) 一级建造师(公共科目 水利水电工程) 一级建造师(公共科目 通信与广电工程) 二级建造师(公共科目 公路工程) 二级建造师(公共科目 矿业工程) 标准员 资料员 注册安全工程师 资产评估师 咨询工程师(投资)
    @2019-2025 布丁学网 www.51ksbd.net 蜀ICP备20012290号-1 川公网安备 51012202001362号