正确答案:

题目：某矿山项目建井工程已完成招标工作，施工单位为保证施工项目的顺利进行，认真地进行了进度控制计划的编制工作。主要包括编制矿井施工组织设计；确定保证总工期目标不被突破的对策措施；确定施工方案；工程进度的动态管理计划；施工总进度计划；工程进度的检查计划；施工总平面图及材料设备的采购供应计划；制定总工期突破后的补救措施等。工程进行过程中，有关单位进行联合检查，发现施工单位一台主要设备未能如期到位，导致总工期拖延15d;矿场方面原因引起较大设计变更，导致总工期拖延30d;由于地下勘探不明，遭遇老空积水，导致总工期拖延45d。（同一工作由不同原因引起的停工都不在同一时间） 问题 1.施工方所进行的进度控制工作是否包含了项目进度控制的整个过程？ 2.上述原因导致建井工程拖延多少时间？影响工期的因素属于哪些内容？ 3.针对以上因素，可采取哪些赶工措施？

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到( )。

遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针

遵循以人为本、风险控制、持续改进的原则

为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制

解析：答案应为A、B、E。根据矿山安全标准化要求，制定和建立企业安全生产方针和目标应满足以下几方面要求： (1)企业应根据“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，遵循以人为本、风险控制、持续改进的原则，制定企业安全生产方针和目标。 (2)企业为实现安全方针和目标提供所需的资源和能力，建立有效的支持保障机制。 (3)安全生产方针的内容，应包括有遵守法律法规以及事故预防、持续改进安全生产绩效的承诺，体现企业生产特点和安全生产现状，并随企业情况变化及时更新。 (4)安全生产的目的，应基于安全生产方针、现场评估的结果和其他内外部要求；应适合企业安全生产的特点和不同职能、层次的具体要求。目标应具体，可测量，并确保能实现。 可见，企业安全生产的目标应考虑满足可测量的要求，应有持续改进安全生产绩效的承诺，体现企业企业生产特点和安全生产现状，并符合随企业情况变化而及时更新的要求。

[单选题]2013年10月，某施工企业采购一项专利技术10万元。根据企业会计准则及其相关规定，采购专利技术的支出属于( )。

资本性支出

[多选题]下列情形能够引发合同之债的有（ ）。

建设单位拖欠工程进度款

建材供应商供应的建筑材料不合格

解析：本题考核的是债的发生根据。在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系；材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。

[单选题]关于联合试运转费的说法，正确的是（）。

包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费

解析：本题考核的是联合试运转费的内容。试运转支出包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、保险金、联合试运转人员工资、施工单位应加试运转人工费、专家指导费、必要的工业炉烘炉费。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。

[单选题]当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向( )申请执行。

被执行财产所在地的中级人民法院

解析：根据《仲裁法》第62条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第29条的规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。故C为正确选项。

[多选题]在双代号网络图中，虚箭线的作用有（　）。

联系

区分

断路

解析：本题考查的是双代号网络计划。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚工作，故他们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的练习、区分和断路三个作用。选项BCE是正确的。

[单选题]某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位应向( )索赔，以补偿自己的损失。

设备供货商

解析：供货方应对其生产或供应的产品质量负责。

[单选题]甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于( )。

不当得利

解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。丙与甲之间债的产生根据不当得利，属于因此选项A正确。