[单选题]审查施工组织设计属于( )建设监理工作的主要任务。

正确答案 ：C

施工准备阶段

[单选题]某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为( )天。

正确答案 ：C

19

解析：根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。故选项C正确。

[多选题]施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，主要特点有（ ）。

正确答案 ：ACE

合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成后，再进行该部分施工招标

所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利

施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价

解析：施工总承包管理模式下，所有分包合同的招投标等工作均由业主负责，业主方的合同管理工作量大。多数情况下，由业主方直接与分包人签约，这属于施工总承包管理模式的特点，但不是相对于施工总承包模式的优点。故选项A、C、E正确。

[单选题]在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（ ）。

正确答案 ：B

电气工程师对配电箱的注册商标、供应商等要求进行了详细交待

解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。设计单位，只能注明规格、型号、性能等技术指标。不可指定厂家。

[单选题]关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。

正确答案 ：D

施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第3条规定，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因此选项D正确。

查看原题 查看所有试题