[多选题]钢管混凝土中承式拱桥是根据( )划分的。

正确答案 ：AC

承重结构的材料

行车道的位置

[单选题]在网络计划中，判别关键工作的条件是( )最小。

正确答案 ：D

总时差

[单选题]按照我国的现行规定，施工现场( )人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易、有效的隔油池。

正确答案 ：B

100

[多选题]背景资料 某公路施工总承包单位与建设单位于2009年2月21日签订了10km的道路施工合同，其中包括一座4×25m简支梁桥。合同约定：①人工费综合单价为60元/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期一天；③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，在桥梁施工过程中发生如下事件： 事件一：3月19～20日，遇罕见台风暴雨迫使桥梁基坑开挖（属于"关键工作"）暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。 事件二：3月21日，施工总承包单位租赁一台吊车（1500元/台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元/台班），并进行维修保养，导致停工2天，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。 事件三：5月10日上午，桥台结构施工（属于"关键工作"）时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日，施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300个工日。 事件四：6月30日，现浇梁钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。 事件五：桥梁施工中，总承包单位将挖孔桩的任务委托给一劳务公司，并签订了劳务分包合同。针对事件一到事件三，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。 问题 1.事件一到事件三中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。 2.事件一到事件三中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少？ 3.事件四中，施工总承包单位可否获得工期顺延？说明理由。 4.事件五中，根据公路工程相关法规规定，总承包单位采用劳务分包的方式处理挖孔桩施工是否合适？如不合适，应该如何处理才合理？

正确答案 ：

解析：1.本题由于并未涉及具体的网络计划，因此对于索赔的处理和分析就是主要根据法规和合同条款来进行处理。事件的原因是"不可抗力"，施工方和业主均要承担部分风险，按照相关规定，工期索赔成立，费用索赔不成立。而事件二的责任方式施工方，事件三的责任方是建设方。 2.本问实际上第一问的延续，基于第一问的理解，事件一、事件三均可以获得工期索赔，且背景中描述涉及的两个工作均为关键线路上的关键工作，所以一定会产生工期延长。所以，是两个延期之和作为最后的索赔工期。而费用索赔只涉及事件三，做个简单计算即可。 3.本问实际上还是索赔的处理，主要就是依据合同条款来分清责任方。 4.根据《公路工程分包管理办法》，公路工程只有专业分包，没有劳务分包，劳务工作只能采取劳务合作的方式，这是与其他专业的不同之处，需要注意。

[单选题]某项目建设投资额6000万元（含建设期贷款利息），工程建设其他费用500万元，全部流动资金800万元，项目投产后正常年份的息税前利润850万元，则该项目的总投资收益率为（）。

正确答案 ：B

12.50%

解析：本题考核的是总投资收益率的计算。总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，按下式计算：ROI=（EBIT/TI）×100%，式中，EBIT表示技术方案正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；TI表示技术方案总投资（包括建设投资、建设期贷款利息和全部流动资金）。本题的计算过程为：ROI=［850/（6000+800）］×100%=12.50%。

[单选题]关于周转性材料消耗及其定额的说法，正确的是（ ）。

正确答案 ：B

定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和摊销量两个指标表示

解析：周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；（4）周转材料的最终回收及其回收折价。定额中周转材料消耗量指标的表示，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用；摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。故答案为B。

[单选题]国际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况宜采用低价策略的情形是（ ）。

正确答案 ：A

支付条件好的工程

解析：报价可低一些的工程：（1）施工条件好的工程；（2）工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；（3）本公司目前急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临工程结束，机械设备等无工地转移时；（4）本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工地的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程；（5）竞争对手多，竞争激烈的工程；（6）非急需工程；（7）支付条件好的工程。故答案为A。

[多选题]关于双代号工程网络计划的说法，正确的有( )

正确答案 ：ABE

总时差最小的工作为关键工作

网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等

除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其所右紧后工作最迟开始时间的最小值

解析：网络计划中总时差最小的工作是关键工作；在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键路线是总的工作持续时间最长的线路，该线路在网络图上应用粗线、双线或彩色线标注；除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值；自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，工作可利用的机动时间，自由时差为零时，其总时差不一定为零。

[单选题]项目负责人的安全生产责任不包括（ ）

正确答案 ：D

签署危险性较大的工程安全专项施工方案

解析：施工项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。

[单选题]按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为( )

正确答案 ：C

地域管辖

解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”

查看原题 查看所有试题