正确答案: BD

合同履行地法院 被告住所地法院

题目：某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖。后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为( )。

解析：《仲裁法》第16条规定：仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。同时，《仲裁法》司法解释第7条规定，当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。 请求仲裁的意思表示，是指条款中应该有"仲裁"两字，表明当事人的仲裁意愿。该意愿应当是确定的，而不是模棱两可的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。 按照本题所述，双方之间的仲裁协议无效。因其纠纷属于施工合同纠纷，应适用特殊地域管辖原则，由合同履行地或被告住所地人民法院管辖。B、D项正确。 【考点】考查仲裁协议中对仲裁的约定

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《建设工程安全生产管理条例》中有关监理的规定，当工程监理有下列（ ）行为之一并情节严重的，降低监理单位资质等级，直至吊销资质证书。

监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查

监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工

监理单位在施工单位拒不整改或者不停止施工情况下，未及时向有关主管部门报告

[多选题]【背景资料】 某火力发电站改造直接空冷机组，工作项目共有A、B、C、D、E等五项内容，通过招标，某电力建设公司中标，承担空冷机组改造工程，双方按规定签订了施工承包合同，约定开工日期为4月20日，工程开工后发生了如下几项事件： 事件一：因当地电力需求，甲方于4月25日才向乙方提供施工场地，导致乙方A工作延误了5天，并分别造成人工窝工20个工日；但乙方B项工作未受影响。 事件二：乙方与机械设备租赁商约定，C项工作施工用的起吊设备应于4月28日进场，但因出租方原因、推迟到4月29日才进场，造成C工作延误1天和人工窝工7个工日。 事件三：因甲方设计变更，乙方在D项工作施工时，导致人工增加10个工日，窝工两个工日，费用增加了3万元，并使施工时间增加了2天。 事件四：在E项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工5个工日，其他费用1000元，并使E项工作时间延长2天，人工窝工12个工日。 上述事件中，A、B、C、E四项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。 【问题】 1．乙方能否就每项事件提出索赔？请说明理由。 2．合同约定人工费标准为53元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为20元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？

[多选题]招标代理机构应当具备的条件有( )。

有相应的资金

有相应的营业场所

有符合规定的技术、经济等方面的专家库

有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

[单选题]与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是( )。

无法确定计划中的关键工作和时差

解析：因为横道图直观易看懂，适于手工编制进度计划，所以这道题的正确答案为B。

[单选题]C类计量器具范围包括( )。

5m以下的钢卷尺

解析：C类计量器具范围：(1)计量性能稳定，量值不易改变，低值易耗且使用要求精度不高的计量器具。如：钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。(2)与设备配套，平时不允许拆装指示用计量器具。如：电压表、电流表、压力表等。(3)非标准计量器具。如：垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。

[多选题]某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有（ ）。

由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工

由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工

承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工

解析：根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因为发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外情况导致停工的，工期是否顺延，应视风险责任由谁承担而确定。

[单选题]选用流动式起重机时，主要是根据( )。

起重机的吊装特性曲线图表

解析：起重机最主要的功能和用途就是吊装物体，所以无论选用哪种起重机，首先要考虑的是其性能，当然行走式的也不例外。分析上述四条选项，唯A选项——起重机的吊装性能曲线表最符合行走吊车选择的要求。

[单选题]需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送( )审核。

公安消防机构