正确答案: BE

承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任 承包人应当负责返修，费用由承包人承担

题目：某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（ ）。

解析：本题考查的是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备部符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。

查看原题查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地可以是（ ）。

施工行为地

合同签订地

发包人住所地

承包人住所地

解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》第23条的规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。发包人和承包人也可根据《民事诉讼法》的规定，在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地（工程所在地）的范围内，通过协议确定管辖法院。故选项A、C、D、E正确。参见考试用书2Z208021。

[多选题]某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60d后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。

向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28d内准许已暂停的工程继续施工

如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作

如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约

要求发包人延长工期、支付合理利润

解析：根据《标准施工招标文件》"通用合同条款"中"暂停施工持续56d以上"的有关规定如下：监理人发出暂停施工指示56d内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款（即由于承包人暂停施工的责任）的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28d内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为第15.1（1）项（即变更）的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定（即发包人违约）办理。因此，正确答案是ABCE。

[单选题]工程档案的表格应采用统一表格，特殊要求需增加的表格应( )。

统一归类

解析：建设项目的参与各方对于建设工程档案管理的通用职责包括：工程档案应随工程进度及时收集、整理，并应按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格应采用统一表格，特殊要求需增加的表格应统一归类。故选项D正确。

[多选题]职业健康安全管理体系文件包括（ ）。

管理手册

程序文件

作业文件