[多选题]资金成本中的资金使用费包括( )。

正确答案 ：AC

向股东支付的红利

向债权人支付的利息

[单选题]用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请( )。

正确答案 ：B

支付令

[多选题]《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201规定，在合同履行过程中，因（ ）导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。

正确答案 ：ABD

监理人未按合同约定发出指示、批准等文件

发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏

发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件

解析：本题考核的是工期、费用与利润的索赔。《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7d内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的。

查看原题 查看所有试题